關于裝修合同范文集錦9篇
在人們愈發(fā)重視契約的社會中，越來越多事情需要用到合同，它也是實現(xiàn)專業(yè)化合作的紐帶。那么問題來了，到底應如何擬定合同呢？下面是小編為大家收集的裝修合同10篇，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
裝修合同 篇1
甲方：xx有限公司
乙方： ， 層 號商鋪經(jīng)營者
甲方就乙方對 商鋪進行裝修改造活動，根據(jù)《北京市商場市場消防安全管理規(guī)
定》、《鳳翔商廈經(jīng)營管理制度》及其它各項規(guī)定，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，訂立本合同。
第一條 裝修商鋪
本合同裝修場地位于懷柔區(qū)商業(yè)街2號樓鳳翔商廈內之 層
號商鋪。
第二條 裝修期限
裝修期限自 年 月 日起至 年 月 日止。
第三條 裝修押金
乙方進入場地裝修前，需向商廈管理處繳納裝修抵押金20xx元，裝修完成后，經(jīng)商廈管理處確認無損壞、破壞商鋪環(huán)境、設施設備等條件后，一個月后無息退還裝修抵押金予乙方。
第四條 裝修條例
1、甲方有權對乙方提出的商鋪裝修改造方案進行審核，乙方必須在得到甲方的書面批復后方可進行裝修改造。
2、乙方所提出的裝修改造方案必須要明確裝飾部位、范圍以及內容等詳盡信息。
3、裝修期間所產生的水、電、垃圾清運等各項費用由乙方自行承擔。
4、乙方在裝修改造過程中對商廈及他人的設施、設備等造成損毀的由乙方負全責并承擔所有維修費用。
5、乙方所有裝修改造工程必須在甲方規(guī)定期間內完成，否則每逾期一日應交納違約金（日租的兩倍） 元，租期不順延。
6、乙方需要改造商鋪（包括在場地內設置固定裝置），應經(jīng)甲方事先書面同意。未經(jīng)書面同意改造的，乙方應負責恢復原狀，并賠償因此給商廈所造成的損失。
7、乙方如需對商鋪的電力系統(tǒng)進行改造，或增加照明設施等，須報經(jīng)商廈管理處審核，并經(jīng)書面回復后嚴格按照《北京市地區(qū)電氣安全工作規(guī)程》、《北京地區(qū)電氣安裝標準》進行施工。如擅自施工將對乙方處以1000元罰款，乙方擅自更改的，要恢復原狀，并承擔由此造成的一切費用和損失。
8、乙方對商鋪的裝修改造均不應對建筑物的主體結構安全，消防、電路、空調和其它各種管線的使用安全及整體美觀造成不良影響，并不得影響甲方或第三方的經(jīng)營，否則，乙方應立即改正，并賠償因此給甲方和第三方造成的損失。
9、乙方裝修改造所產生的垃圾、廢料等必須及時清掃干凈，不得影響商廈內的整
體環(huán)境美觀，否則，將處以200—500元的罰款。
10、乙方不得在商鋪內的墻壁、地面鉆孔，不得在墻壁上直接安裝飾物或金屬掛件，如有違反，將處以200—500元罰款。
11.乙方的裝修改造工程所用材料必須符合國家按規(guī)定的防火和環(huán)保要求。
第五條 合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效，本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲 方： 乙 方：
負責人： 負責人：
聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話：
年月 日 年月 日
裝修合同 篇2
甲方：
乙方：
按照《中華人民共和國建筑裝飾合同法》和《建筑裝飾安裝工程承包合同條例》之規(guī)定，并依據(jù)本工程現(xiàn)場實際施工情況，經(jīng)雙方友好協(xié)商，就乙方承接甲方商場專柜裝修事宜一致達成如下協(xié)議：
第一條 、工程概況及承包范圍
1、工程名稱： 。工程地點。
2、本工程為包工包料工程。裝修面積為。范圍即圖紙上標明的所有項目。
4、工程期限：日起至日止為乙方施工期，甲方_ 年 _月_ __日可進場
第二條、雙方義務及權利
一、 甲方義務及權利
甲方有義務提供良好的施工環(huán)境，辦理前期的相關施工手續(xù)，手續(xù)費用由甲方承擔。 提供施工用電及其它需要協(xié)調的地方。 甲方有權監(jiān)督施工進度及工期用料，用料不符或質量不達標甲方有權利要求更改，由造成的損失由乙方自行承擔。
二、 乙方義務及權利
1、 嚴格按圖施工，遵循施工原則，認真組織工程施工。 嚴格遵循施工現(xiàn)場勞動紀律，按時、按質、按量完成施工任務。有義務主動配合甲方的質量驗收。因違規(guī)造成的損失由乙方自行承擔。
2、 在保證質量的前提下按時竣工且又無違規(guī)行為，乙方有權利要求甲方按時履行合同約定的其它義務(如付款等)。
3、 裝修完工后壹年時間內，只要所裝修專柜出現(xiàn)質量問題，乙方有無條件提供免費維修的義務(人為損壞除外)。
第三條、付款方式
經(jīng)雙方約定達成如下付款方式：
1、 工程總造價： 簽訂協(xié)議時預付款為工程總造價的50%，即元人民幣。
2 、成品貨柜進場，經(jīng)甲方初步確認后，甲方支付乙方工程總價款的30%。即 元人民幣。
3、 工程竣工、三天內經(jīng)甲方驗收合格后，甲方一次付清乙方工程總價款的20%。
第四條、違約責任
甲乙雙方任何一方單方面違約，除采取補救措施達到合約標準外，另可按工程總造價的10%向對方索取損失賠償費。由于甲方未按合同約定付款，所引起的延誤工期.甲方自負，并賠償乙方的誤工費。
第五條、其它
如有未盡事宜，雙方本著事實求是的原則協(xié)商處理，若協(xié)商不成，雙方均可向當?shù)厝嗣穹ㄔ禾崞鹪V訟。
本合同共兩頁一式兩份，經(jīng)雙方代表簽字蓋章之后起即生效，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。(注：各資料應加蓋騎縫章)
2.工程項目按預算表執(zhí)行。在簽訂合同后，在施工中若有漏項部份或商場引起的變更造成的返工，按實際情況經(jīng)雙方協(xié)商追加工程款。
甲方： 乙方：
單位蓋章： 單位蓋章：
甲方代表： 乙方代表：
聯(lián)系電話： 傳真： 電話：
年月日 年月日
裝修合同 篇3
甲方：
乙方：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國勞動法》和相關規(guī)定，結合本工程的具體情況，本著平等互利、相結合的原則，甲乙雙方經(jīng)過協(xié)商，達成以下合同條款，共同遵守執(zhí)行。
第一條、工程概況和承包方式：
1、工程名稱
2、工程地點：
3、工程承包范圍：
3.1、依據(jù)甲方提供的圖紙、設計變更及會審紀要顯示的全部主體工程。乙方不得以任何理由對圖紙所示內容甩項，如有發(fā)生將按市場價格的三倍扣除乙方工程款。
3.2、乙方按照要求自備以下機具、工具、輔材：
3.2.1、包含施工圖及設計變更范圍內的所有工作內容 ，乙方按照圖紙計算材料用量單，上報甲方采購、做到活完料盡場地清
（1）給水系統(tǒng)預埋及安裝；
�。�2）排水系統(tǒng)預埋及安裝；
�。�3）給水設備安裝及調試；
�。�4）采暖系統(tǒng)預埋、安裝（地暖除外）；
�。�5）照明系統(tǒng)線路設備及開關預埋及安裝；
（6）避雷、接地系統(tǒng)的安裝；
�。�7）消防水電系統(tǒng)的預埋及安裝；
�。�8）電視、電話、網(wǎng)絡、安防智能化等弱電系統(tǒng)的線路預埋，保證暢通。
�。�9）包括施工現(xiàn)場、辦公區(qū)、生活區(qū)的臨水、臨電安裝及維修。
3.2.2、承包內容：水、電系統(tǒng)所有管線安裝出散水距離均按1500mm施工，承包范圍內的管線防銹防腐、保溫；所有預留洞及套管的'留設及封堵，管井清理、管道及箱體的預留預埋、相關實驗調試（包括配合外網(wǎng)施工單位完成系統(tǒng)綜合調試驗收），設備設施的就位與安裝調試，弱電預埋管路應帶鐵絲并保證暢通。乙方自行配備電焊機、水鉆、電錘、套絲機、手提切割機等機械設備（甲方不提供給乙方使用工具）。
3.2.3乙方負責驗收鋼筋前頂板的清理，必須有專業(yè)人員把現(xiàn)場清掃干凈，方可交給下一班組，如有垃圾未及時清理影響下班組施工，公司將派專人清掃。按每天每人三個工日計算，按計時工 150 元/天（含管理費一個工日），由此產生的費用從乙方工程款中扣除。 主體結束以后的清理；如到時未按合同要求去做。甲方將直接派人，每一個工日按三個計算（含管理費一個工日）。在竣工結算時此費用從乙方中工程款扣除。
3.2.4上工地必須戴安全帽，外邊操作系好安全帶，發(fā)現(xiàn)一次不戴安全帶、安全帽者罰款50元，從工程款扣除。
3.2.5乙方無條件服從公司和甲方的管理，按圖紙施工；不得甩項如有甩項將按市場價格的3倍扣除乙方。
3.2.6允許偏差按規(guī)范，若偏差超出規(guī)范以上驗收過不去的，每次罰200元，立刻派人處理，情節(jié)嚴重者的甲方造成的一切損失由乙方全面負責。
3.2.7 乙方進場工人必須是熟練的技術工，服從公司和甲方管理人員的安排。工作中任勞任怨，因無故頂撞甲方公司管理人員的，發(fā)現(xiàn)一次處罰300元，情節(jié)嚴重將對該班組處罰500—1000元。情節(jié)嚴重者送公安機關處理。
第二條、承包方式：本工程實行包人工、包工期，包安全、包質量、包交工 。
第三條 、施工進度、質量及文明施工
1、 嚴格按甲方所提供的施工進度計劃施工，保證在月達到主體節(jié)頂 。（注：因材料、停電、天氣等原因造成的主體不能按期完成，、工期可順延）。
質量達到優(yōu)良工程等級標準嚴格按施工圖紙會審紀要及設計變更及現(xiàn)行國家技術規(guī)范、工程驗收標準執(zhí)行。
2、由于乙方人員不足和其他原因造成工期延慢，每拖一天罰款3000元。
3、施工人員施工期間必須按照建筑安全操作規(guī)范及工地的規(guī)章制度進行施工，
若違章操作、野蠻施工出現(xiàn)工傷事故由乙方承擔一切經(jīng)濟損失。
4、由于乙方在施工中，工程質量差，進度達不到要求，現(xiàn)場文明施工做不到，甲方有權利令其退場，甲方按乙方完成工程量的50%給于結算。余款作為賠償費用。對于監(jiān)理，業(yè)主的罰款公司將加倍處罰。
第四條 勞動紀律：
A、 乙方除嚴格遵守總承包單位針對本工程制度的有關規(guī)章制度外，由下列情形之一的，將根據(jù)情節(jié)輕重，給于清退出場、不予結算或按已完工程結算50%的處理。
1、造成重大安全質量事故的。
2、不能按合同約定履行合同，人員少，質量次，進度不能保證的。
3、無故停工，中途退場的。
4、不服從甲方管理人員指揮，頂撞、侮辱、謾罵、毆打甲方管理人員的。
5、群眾賭博、打架斗毆（含內部）、喝酒鬧事和有盜竊行為的。
五、合同價款：
1、甲方按建筑面積每平方米工費、管理費和利潤的總價（此價格在施工中不在增加），竣工以實際建筑面積結算。 在施工期間因乙方存在的問題有乙方自行搞定監(jiān)理。
六、付款辦法及結算方式：
6.1本工程無工程預付款，付款進度與業(yè)主付款同步，工程進度款支付按照施工進度的計劃每月20日前由施工隊填報本月完成工程量，經(jīng)項目負責人審核后，報項目部結算室進行統(tǒng)一上報，每月根據(jù)業(yè)主付款情況按一定比例支付乙方當月工程量款，主體結構完成支付已完工程量的60%，工程竣工驗收合格后支付已完工程量的90%，工程移交給甲方并完成竣工結算審核后30日內付至結算總款的95%，留5%作為質量保修金，工程保修期滿30日內付清余款，工程保修期二年。
6.2承包方應具有一定墊資能力，不得強行索要工程款。
七、工程質量等級：合格，(主體工程為優(yōu)質結構)
八、雙方責任和義務：
1、甲方責任和義務
(1)、乙方自己復印一套完整的施工圖紙（施工圖紙、圖紙會審、變更、技術交
底找甲方領取，復印后及時上交）。如有變更圖紙、技術交底，應在第一時間內通知乙方。
(2)、甲方負責施工現(xiàn)場的各項管理工作，給乙方創(chuàng)造一個良好的施工環(huán)境，并
對工程質量嚴格把關，對不合格工程勒令限期整改。
(3)、保證原材料及時無誤地供應到現(xiàn)場。
(4)、甲方派生產經(jīng)理一名、技術員一名，復驗核查上報監(jiān)理。
2、乙方責任和義務：
(1)、乙方施工必須接受甲方審驗，對所屬人員進行施工安全、遵紀守法、遵守
甲方的各種管理制度的教育。參加本工程施工的技術人員(工長、施工技術員、質檢員、安全員、取樣員以及特種工、操作人員、架子工、電焊工、電工、等)都必須證件齊全持證上崗。施工人員進場十日內，乙方及時向甲方或公司報施工管理人員、特種工人員和職工花名冊、并辦理務工許可證、臨時戶口暫住證，并承擔由此引起的罰款。
(2)、乙方組建一支過硬的項目管理人員。乙方代表及工種專業(yè)負責人必須在現(xiàn)
場跟班作業(yè)，離開工地時應向甲方負責人請假，并另行安排人員負責工地工作。
(3)、乙方應根據(jù)甲方在工期、質量、安全、文明施工等要求，組織勞動力。農
忙季節(jié)施工人員不低于正常施工的80％以上，保證連續(xù)施工不影響正常工期。如乙方原因每延誤一天罰款 200 元。
(4)、因乙方原因造成的工程質量、進度、安全問題由乙方承擔全部責任，包括
上級主管部門、業(yè)主及監(jiān)理工程師開具的質量、進度、安全處罰單。
(5)、乙方應嚴格執(zhí)行施工組織設計編制的施工進度計劃和根據(jù)工程施工實際情
況編制的月進度計劃、周進度計劃，若因乙方原因造成的工期延誤，由乙方承擔全部責任。
九、本合同書有效期：
本合同雙方簽字蓋章后生效，在乙方完成合同書內的工作內容工程款付清后即截止。本合同書條款項目部必須嚴格執(zhí)行。
十、本合同未盡事宜，雙方另行協(xié)商，協(xié)商條款與本合同共享法律效力。 本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
裝修合同 篇4
發(fā)包方（簡稱甲方）：
承包方（簡稱乙方）：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關法律法規(guī)規(guī)定的原則，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協(xié)議，共同遵守。
一、 概況及要求
1、裝飾施工地點：中亭鄉(xiāng) 推廣站一樓兩間門店。
2、裝飾施工內容：吊頂 高架 高架陰涼柜 矮柜 收銀臺 側柜 收銀臺背景 門頭招牌 招牌字 玻璃門 包柱子 側柜 （裝燈 裝電 吊頂音箱）
3、承包方式：全包
4、總價款： 元，大寫（人民幣）： 。
5、工期：自開工，至竣工，工期 天。
二 甲方要求：
1、施工店內以 鳳山縣城 和平藥業(yè)新慨念藥店 （彭思源）藥店為準；
2、材料使用甲方所要求的材料報表執(zhí)行；
三、關于材料供應的約定：
1、乙方提供的材料：詳見附件《主材料報價單》。
2、乙方供應的材料、設備，如不符合質量要求或規(guī)格有差異，應禁止使用。
四、關于工程質量及驗收的約定：
1、本工程由甲方設計施工方案。
2、在施工過程中，甲方提出設計修改意見及更改 增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系，并修改。
3、工程竣工后，甲方驗收付款。
四、關于工程價款及結算的約定：
工程款付款方式：自簽合同首付10000元。人民幣大寫：壹萬元整。 付尾款時間 ：甲方驗合格后付清尾款 元。人民幣大寫：
五、其它約定：
六、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。
甲方（簽字）： 乙方（簽字）： 住 址：地 址：
電 話：電 話：
簽訂日 簽訂日
裝修合同 篇5
發(fā)包方： (以下簡稱甲方)
承包方： (以下簡稱乙方)
依據(jù)《建筑安裝工程承包分包條例》的規(guī)定，結合本安裝工程的具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商，達成如下條款，共同履行。
一、工程概況
a)工程名稱：
b)工程地點：
c)承包范圍：
d)結算依據(jù)：依據(jù)門窗實際制作尺寸進行面積結算。
二、門窗面積
門窗面積暫估為 ㎡，安裝單價 元/㎡，最終結算按實際面積結算。
三、開/竣工日期
開工日期：
竣工日期：
四、雙方責任
a)甲方責任
i.為了做好施工現(xiàn)場的各項工作，由甲方委派公司人員行使自己部分權利和職責，并可在任何時候撤回這種委派，委派和撤回均應提前兩天通知乙方。
ii.甲方人員主要負責協(xié)調工地關系、時間、進度、安裝技術、質量管理以及每月支付乙方工程進度款的審批等事項。
iii.甲方人員的指令、通知均由甲方人員簽字后，以書面形式交給乙方，乙方在回執(zhí)單上簽署姓名和
收到時間后生效。。因指令錯誤而發(fā)生的追加合同價款和對乙方造成的損失由甲方承擔。 iv.甲方負責門窗產品送到工地，乙方負責派員工卸車。安裝所用的工程材料甲方全部負責運送到工地現(xiàn)場，經(jīng)過乙方驗收無任何問題后辦理產品簽收手續(xù)。
v.甲方負責提供樓層分布圖型及相關圖紙(含開啟方式外立面圖)，如未提供，則按甲方實際要求安裝。
vi.乙方通知甲方可以進行竣工驗收后，甲方要及時組織相關人員進行竣工驗收。
vii.甲方按工程部審批的《工程進度明細表》及《工程量確認明細表》來支付乙方工程進度款，其余時間一律不支付工程款。
b)乙方責任
i.乙方必須保證在施工過程中所使用的部件均采用甲方所提供的產品，如違反則給予罰款處理。
ii.乙方對工程安裝質量、進度負責。
iii.安裝工程所需要用的工具全部乙方自備。如安裝所用的工具及設施滿足不了工程的需要，乙方負責重新購買能符合工程要求的工具設施，費用自報。
iv.乙方在施工過程中，必須按甲方要求進行操作，如甲方無技術交底等書面文字材料，則按照國家和行業(yè)標準《門窗安裝及驗收規(guī)程(JGJ103-96)》執(zhí)行。
v.乙方必須嚴格遵守甲方制定的各項規(guī)章制度以及各工地的規(guī)章制度，如有違反責任自負。 vi.乙方有責任教育其工人嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，嚴格管理，安全施工，防火防盜。安裝期間因為乙方管理不善造成物件破損、丟失等損失，均由乙方負責。乙方應做好施工安全防范措施，安全責任由乙方自行承擔。
vii.門窗安裝的總工程完畢后，須經(jīng)由甲方做總體檢查驗收。對驗收不符合標準要求的，責令重改，并扣除此窗的安裝費用，造成不良影響的給予罰款處理。
viii.乙方在安裝過程中，門窗及配件確認為乙方因素造成損壞的由乙方照價賠償。玻璃為特殊成品，如安裝過程中發(fā)生破損(3%以內為自然損耗，超過3%至10%以內)，按成本價雙方各半;如因乙方操作不當、搬運失誤和保護不善等，由乙方按成本價自行承擔。費用在工程結算時直接扣除。
ix.乙方必須按質按量按時完成工程量。無故延誤工期，甲方不但要追究其責任，并從經(jīng)濟上加以索賠。
x.遵守地方政府和有關部門對施工現(xiàn)場的一切規(guī)定和要求，承擔因自身原因違反有關規(guī)定造成的損失和罰款。
xi.已經(jīng)竣工工程未交付建設單位驗收之前，乙方負責成品保護，保護期間發(fā)生的損壞，乙方負責修理。第三方原因造成損壞，通過甲方協(xié)調，由責任方負責或乙方有償修復，甲方承擔合同追加價款。由于乙方不履行上述義務造成工期延誤和經(jīng)濟損失，責任由乙方承擔。
五、質量與檢驗
a)檢查和返工。乙方應認真按照標準、規(guī)范、設計要求以及甲方工程部依據(jù)合同發(fā)出的指令施工，隨時接受甲方人員的檢查檢驗，為檢查檢驗提供便利條件，并按甲方人員的要求返工、修改，承擔因自身原因導致的返工、修改費用。因甲方不正確糾正和其他原因引起的追加合同價款，由甲方承擔。
b)以上檢查檢驗合格后，如又發(fā)現(xiàn)因乙方原因引起的質量問題，仍由乙方承擔責任和發(fā)生的費用，并賠償甲方因此而造成的相關損失。
c)工程質量等級。工程質量應達到國家和專業(yè)的質量檢驗評定標準的合格條件。如工程質量有特殊要求由甲方增加相關費用。工程質量達不到約定條件的部分，甲方人員一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，要求乙方返工，乙方應按甲方人員的要求返工，直到符合約定條件。因乙方原因達不到約定條件，由乙方承擔返工費用。返工后仍不能達到約定條件，乙方承擔違約責任。因甲方原因達不到約定條件，由甲方承擔返工的追加合同價款。
六、工程款的支付
全部窗框安裝完畢，付總安裝費的50%，工程全部安裝完成，驗收合格后再付總安裝費的45%，余額5%為保修金，一年內付清。
七、質量要求
1、材料要求： 型材 玻璃： 鋼襯：
2、安裝要求：按國家和行業(yè)現(xiàn)行質量評定標準、施工技術驗收規(guī)范、甲方提供的施工圖標準。
甲方對乙方產品的加工及施工過程進行檢查監(jiān)督，乙方必須予以配合。
八、工期保修
該工程的保修期為壹年 ，保修期從竣工綜合驗收合格并取得驗收合格證之次日算起。
九、甲方權利、義務
1、甲方有對該工程檢查、質量認可、工程量確認的權利。
2、甲方有對乙方施工現(xiàn)場進行管理的權利。
3、甲方有提供乙方施工圖紙并且及時提供設計變更的義務。
4、甲方有協(xié)調乙方與樓體施工隊的工作協(xié)調的義務。
5、甲方有提供給乙方施工電源、水源的義務。
6、甲方有對乙方所報送的樣品和分部工程及時確認及驗收的義務。
十、乙方的權利、義務
1、乙方有按合同的規(guī)定催要工程款的權利。
2、乙方有按合同內容及相關標準按時進行施工的義務。
3、乙方有自行承擔現(xiàn)場材料和成品的維護、安裝后工程的安全保管的義務，且承擔由此發(fā)生的費用。
4、乙方有在保修期內及時進行維修的義務，并承擔相應的費用。
十一、工程變更
1、甲方有對門窗進行變更的權利，但必須以書面形式通知乙方。
2、如果因甲方的變更給乙方造成經(jīng)濟損失的，該費用由甲方承擔。
3、因甲方提供的設計變更若造成工期延長，則合同工期相應順延。
十二、違約與爭議
1、甲、乙雙方不能按合同約定的計劃進度實施時，甲乙雙方應及時協(xié)商解決，解決結果形成書面紀要。
2、若爭議雙方，協(xié)商不成可申請人民法院裁決。
本合同一式兩份，具有同等的法律效力，甲乙雙方各持一份。
甲方：
法定代表人：
代理人：
聯(lián)系電話：
乙方：
法定代表人：
代理人：
聯(lián)系電話：
xxxx 年 x 月 x 日
裝修合同 篇6
業(yè)主(以下簡稱甲方)：
聯(lián)系電話： 身份證：
施工方(以下簡稱乙方)：
聯(lián)系電話： 身份證：
甲乙雙方本著友好合作的態(tài)度，按照《合同法》等相關法律，在平等公正的情況下，就甲方 的家庭裝修清包工事項，簽定如下合同：
一、工程地址：陽光城市花園9-1-302室
二、清包工費用：
清包工費小寫：￥ 元，大寫：元整。
三、施工內容：
具體施工項目及內容詳見雙方簽字認可的預算單。
四、付款方式：
1、簽訂協(xié)議后，施工方進場，預付金額： 元；
2、木工完成，工程結束，預付金額： 元；
3、工程竣工甲方驗收合格，支付剩余金額： 元。
五、設計及裝修要求：
甲方須向乙方交代清楚要求，乙方應按照甲方要求施工。
六、材料：
1、乙方應提前3天向甲方提供需購材料清單，甲方應在10天內及時采購材料供施工隊使用
2、甲方所采購的材料應自行負責收貨，核對數(shù)量。
3、乙方應驗收甲方所購建材的質量，發(fā)現(xiàn)質量問題應向甲方及時提出。
4、乙方應做好材料的保管工作，禁止閑雜人等進入施工現(xiàn)場。
5、乙方應做好對施工完成的成品保護工作。
6、未經(jīng)甲方許可，乙方不得攜帶任何建材（包含材料外包裝）出門，若發(fā)現(xiàn)此類現(xiàn)象，按材料 價格加倍從人工費中扣除。
七、工期：
從年月日起至 年月日止，工期為 天， 因甲方因素拖延，工期順延；因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工費 元/天。
八、垃圾清運及衛(wèi)生清潔：
乙方應將施工垃圾在現(xiàn)場歸類堆放，由甲方負責清運至小區(qū)指定垃圾堆放處，并根據(jù)乙方需 求按階段對施工現(xiàn)場進行清潔，以保證施工不受干擾。
九、其它：
1、開工前甲方應及時替乙方各工種施工人員辦理小區(qū)出入證件并支付相關費用。
2、乙方自帶施工所需工具，并保證工具的安全性和良好使用性，并自行承擔工具維修費。
十、合同附件：
1、 雙方簽字認可的預算單。
2、甲方提供的的材料清單。
3、乙方提供的材料需求清單
十一、合同爭議：
1、出現(xiàn)爭議甲乙雙方應先進行協(xié)商。
2、協(xié)商不成可向爭議所在地法院提起訴訟。
十二、工程質量保質期：因乙方施工原因導致的質量問題，乙方應在兩年內無償維修； 十三、本協(xié)議一式貳份，雙方各執(zhí)壹份，自雙方簽字之日起生效。
甲方： 乙方：
簽約日期： 簽約日期：
裝修合同 篇7
甲方：
乙方：
甲方將_______________________工程發(fā)包給乙方施工，為了明確雙方責任、保證施工順利進行，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特簽訂本合同，雙方共同遵守執(zhí)行。
第一條 工程名稱：
第二條 工程地點：
第三條 工程內容：
第四條 工程造價及結算方式
1、本工程平涂面積______m2，單價為______元/m2（此單價不含稅金、配合費）。
2、工程總造價為___________，以現(xiàn)金結算，乙方包工包料，完工后按實際完成工程量（門窗不除空、不除踢腳線）計算，并結合簽證按實際結算。
第五條 合同工期
甲方發(fā)出進場通知后，______天內乙方必須安排工人進場施工，有效工期為______天。
在施工過程中如遇以下任何一種情況，工期順延：
1、遇到不可抗拒的災害或事故。
2、甲方要求變更設計圖紙，工程內容或增加項目。
第六條 工程款支付
甲方在乙方將工程材料送至現(xiàn)場時應付乙方材料款的_____（按送貨單）。乙方工程分四次工程量（第一遍膩子粉，第二遍膩子粉，第一遍墻漆，第二遍墻漆），甲方應在乙方每完成一次工程量付工程進度款_________萬元整。工程竣工驗收合格，剩余工程款一次性付清。
第七條 甲方、乙方責任范圍
一、甲方責任
1、甲方提供用水、用電和工人住宿位置，甲方承擔此費用。
2、按第六條支付乙方進度款。
3、負責提供施工相關的資料。
4、甲方派__________為工地現(xiàn)場代表，幫助乙方解決應由甲方負責的問題，與乙方協(xié)商解決施工中出現(xiàn)的問題，及時辦理乙方送達的關于工程進度現(xiàn)場簽證工作。
5、負責組織工程的竣工驗收。
二、乙方責任
1、嚴格按甲方確定的施工圖及說明進行施工，保證質量，按時完工并交付使用。
2、乙方要派__________為工地現(xiàn)場代表，負責行使乙方的權力和義務。
3、乙方進場人員由專人管理并服從甲方統(tǒng)一管理。
4、做好文明施工，工完場清工作。
第八條 違約責任及爭議解決辦法
1、乙方按合同規(guī)定的質量標準進行施工，如屬乙方責任所發(fā)生施工質量問題，乙方必須返工，由此產生的費用均由乙方承擔。
2、合同履行過程中如果發(fā)生爭議，雙方協(xié)商解決，如果無法達成協(xié)議，提交有關仲裁機構或向法院起訴解決。
第九條 其他事項
1、合同未盡事宜，雙方另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議具有同等法律效力。
2、本合同壹式叁份，甲方執(zhí)壹份，乙方執(zhí)貳份，經(jīng)雙方簽字蓋章生效，至工程價款全部結清后自動失效。
3、合同簽訂地點：
甲方： 乙方：
甲方代表： 乙方代表：
電話： 電話：
地址： 地址：
年月日
裝修合同 篇8
【案情介紹】
孫xx與白xx達成口頭協(xié)議，由白xx負責裝修孫xx的二居室商品房，工程款共計3萬元，工期1個月。孫xx付款后，白xx組織人員進駐場地開始施工。由于施工中白xx不負責任，到處接活，人手常常不夠，于是白xx招募一些臨時人員幫忙，這些人員往往素質不高，或者沒有裝修經(jīng)驗。并且由于白xx拖欠工人工資，故工人消極怠工，以至工程施工后3個月尚未完工，導致孫xx無法入住，不得不在外租房居住;同時由于施工人員不慎，造成孫xx樓下房屋漏水，造成樓下住戶支付修復費5000元。隨后孫xx發(fā)現(xiàn)，裝修工程已完工部分質量嚴重不合格，存在衛(wèi)生間門歪曲，木線有縫隙，玻璃松動，整體墻面光潔度不夠、不均勻，門套歪曲不在一個平面，背面不對稱等問題。孫xx與白xx數(shù)次交涉，但是白xx不是對孫xx避而不見，就是推托責任，說裝修的問題應找木工趙**和水泥工王**而不應由其負主要責任，還數(shù)次說忙完手頭工程就幫孫xx解決裝修問題。但要追回一定的施工費。孫xx和白xx協(xié)商不成，于是向人民法院提起訴訟，請求人民法院判決白xx退還全部工程款，并賠償其在外租房的費用及向樓下居住戶支付的修復費用。
【審理結果】
人民法院接受此案后，委托建設監(jiān)理公司對孫xx裝修工程進行鑒定，認定孫xx房屋已做裝修工程價值11600元，該工程不合格部分修復費用15750元。同時，調查查明白xx未在工商行政管理部門辦理營業(yè)執(zhí)照，不具備經(jīng)營資格。一審法院經(jīng)過審理，認定孫xx與白xx 所達成的裝修工程口頭協(xié)議無效，并判決如下：
1.判決白xx退還孫xx裝修工程款20400元;
2.判決白xx支付孫xx修復費15700元;
3.判決白xx支付孫xx在外租房的費用及向樓下居住戶支付的修復費用共計6360元。
【精典評析】
本案主要涉及兩個法律問題：一是合同有效性的認定和的責任問題;二是侵權損害賠償責任的承擔。
1.合同有效性的認定及無效合同的責任劃分。
孫xx與白xx所達成的是一個口頭合同。根據(jù)《建筑裝飾裝修管理規(guī)定》第11條規(guī)定，凡從事建筑裝飾裝修的企業(yè)，必須經(jīng)建設行政主管部門進行資質審查，并取得資質證書后，方可在資質證書規(guī)定的范圍內承包工程。《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》也規(guī)定，凡沒有《建筑業(yè)企業(yè)資質證書》或者建設行政主管部門發(fā)放的個體裝飾裝修從業(yè)者上崗證書的單位和個人，不得承接家庭居室裝飾裝修工程。可見，本案中白xx不具備經(jīng)營主體資格而擅自承擔家庭裝飾工程，其與孫xx所達成的合同因白xx不具備經(jīng)營主體資格而擅自承攬家庭裝飾工程，其與孫xx所達成的合同因白xx不具備相應的民事行為能力而成為無效合同，根據(jù)上述法規(guī)定，該合同自始就沒有法律效力。
無效合同的法律后果有：
(1)返還財產：合同被認定無效后，雙方應將財產關系回復到前的狀態(tài)，已從對方取得財產的一方，應將其所取得的財產返還給對方。現(xiàn)孫xx已將工程款支付給白xx，白xx本應全部予以返還，但白xx已做裝修工程部分已與孫xx有房屋相結合，成為孫xx房屋的添附價值，故此部分工程款無需返還，白xx應返還余下的工程款20400元。
(2)賠償損失：凡無效合同的訂立和履行使當事人蒙受財產損失的，有過錯的一方應當賠償對方的損失。因白xx施工質量不合格而導致孫xx所需付出的修復費用，和因白xx施工導致孫xx無法在家中居住而付出的租房費用，均屬“因無效合同的訂立和履行”使孫xx蒙受的財產損失，白xx作為此無效合同中有過錯的一方，依法應予賠償。
2.侵權損害賠償?shù)呢熑?/p>
由于施工操作的不慎，造成樓下房屋漏水，構成了對樓下居住戶的侵權，施工人員應承擔侵權責任，對樓下居住戶予以賠償。孫xx與白xx簽訂了裝修合同，白xx及施工人員即為孫xx的雇傭人員，則白xx為施工人，應承擔此侵權責任，所以本案中要修復費用，理應償還。
裝修合同 篇9
發(fā)包方(甲方)：
承包方(乙方)：
合 同 編 號:
北京市工商行政管理局監(jiān)制
20xx年三月修訂
使 用 說 明
1、本市行政區(qū)域內的家庭居室裝飾裝修工程適用此合同文本。此版合同文本適用期至新版合同文本發(fā)布時止。
2、工程承包方(乙方)，應當具備工商行政管理部門核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照，和建設行政主管部門核發(fā)的建筑業(yè)企業(yè)資質證書。
3、甲、乙雙方當事人直接簽訂此合同的，應當一式兩份，合同雙方各執(zhí)一份；凡在本市各市場內簽訂此合同的，應當一式三份(甲、乙雙方及市場主辦單位各執(zhí)一份)。
4、開工：雙方通過設計方案、首期工程款到位、工程技術交底等前期工作完成后，材料、施工人員到達施工現(xiàn)場開始運作視為開工。
5、竣工：合同約定的工程內容(含室內空氣質量檢測)全部完成，經(jīng)承包方、監(jiān)理單位、發(fā)包方驗收合格視為竣工。
6、驗收合格：承包方、監(jiān)理單位、發(fā)包方在《工程竣工驗收單》上簽字蓋章或雖未辦理驗收手續(xù)但發(fā)包方已入住使用的，均視為驗收合格。
7、工期順延：是指非因乙方的責任導致工程進度受到影響后，工程期限予以相應延展。在工期順延的情況下，乙方不承擔違約責任。
粘貼印花稅票處
北京市家庭居室裝飾裝修工程施工合同協(xié)議條款
發(fā)包方(以下簡稱甲方)：
委托代理人(姓名)： 民族：
住所： 身份證號：
聯(lián)系電話： 手機號：
承包方(以下簡稱乙方)：
營業(yè)執(zhí)照號：
住所：
法定代表人： 聯(lián)系電話：
委托代理人： 聯(lián)系電話：
建筑資質等級證書號：
本工程設計人： 聯(lián)系電話：
施工隊負責人： 聯(lián)系電話：
依照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定，結合本市家庭居室裝飾裝修的特點，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協(xié)議：
第一條 工程概況
1.1工程地點：
1.2工程裝飾裝修面積:
1.3工程戶型:
1. 4工程內容及做法(見報價單和圖紙)；
1.5工程承包，采取下列第 種方式:
(1)乙方包工、包全部材料(見附表三)。
(2)乙方包工、包部分材料，甲方提供其余部分材料(見附表二、三)。
1.6工程期限 日(以實際工作日計算);
開工日期 年 月 日;
竣工日期 年 月 日。
【裝修合同】相關文章：
裝修公司裝修合同06-23
裝修合同07-05
裝修的合同07-06
裝修合同05-31
裝修的合同06-01
個人裝修書面合同-裝修合同07-27
【熱】室內裝修合同（房屋裝修合同）03-11
賓館裝飾裝修合同范本-裝修合同07-25
農村房屋裝修合同范本-裝修合同02-10
工裝裝修合同范本-裝修合同02-10